二建建筑工程实务

1、（2016年）
【背景资料】
某学校活动中心工程，现浇钢筋混凝土框架结构，地上六层，地下二层，采用自然通风。在施工过程中，发生了下列事件：
事件二：主体结构施工过程中，施工单位对进场的钢筋按国家现行有关标准抽样检验了抗拉强度、屈服强度、结构施工至四层时，施工单位进场一批 72 吨 18#螺纹钢筋，在此前因同厂家、同牌号的该规格钢筋已连续三次进场检验均一次检验合格，施工单位对此批钢筋仅抽取一组试件送检，监理工程师认为取样组数不足。
【问题】事件二中，施工单位还应增加哪些钢筋原材检测项目？通常情况下钢筋原材检验批量最大不宜超过多少吨？监理工程师的意见是否正确？并说明理由。

2、（2018 二建真题案例三）
【背景资料】
某企业新建办公楼工程，地下 1 层，地上 16 层，建筑高度 55m，地下建筑面积 3000m2，总建筑面积21000m2，现浇混凝土框架结构。一层大厅高 12m，长 32m，大厅处有 3 道后张预应力混凝土梁。合同约定：“...工程开工时间为 2016 年 7 月 1 日，竣工日期为 2017 年 10 月 31 日。总工期 488 天；冬期停工 35 天，弱电、幕墙工程由专业分包单位施工...”。总包单位与幕墙单位签订了专业分包合同。
【问题】总包单位与专业分包单位签订分包合同过程中，应重点落实哪些安全管理方面的工作？

3、某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程，地下一层，地上十六层，建筑面积18600m2，基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包，其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。
在基坑支护工程施工前，分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案，经分包单位技术负责人审批后组织专家论证，监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定，不同意进行论证。
在二层的墙体模板拆除后，监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷，指令按照《混凝土结构工程施工规范》（GB50666-2011）的规定进行修整。
主体结构施工至十层时，项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处（一处为短边尺寸200mm的孔口，一处为尺寸1600×2600mm的洞口）安全防护措施不符合规定，责令现场立即整改
结构封顶后，在总监理工程师组织参建方进行主体结构部分工程验收前，监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全，指令补充后重新报审。
、按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）规定，指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处，并分别写出正确做法。
、较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序？
、针对五层楼板检查所发现的孔口，洞口防护问题，分别写出安全防护措施。
、本工程主体结构分部工程验收资料应包括哪些分项工程
【正确答案】

4、甲公司投资建设一幢地下一层、地上五层的框架结构商场工程，乙施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）GF-1999-0201签订了合同。合同采用固定总价承包方式，合同工期为405d，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件：
事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30m变更为4.80m，当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。
事件三：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425d。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
问题：
1.事件一中，乙方的索赔是否生效？结合合同索赔条款说明理由。
2.事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由。
3.事件三中，乙方是否逾期竣工？说明理由并计算奖罚金额。

5、某施工单位（总承包方）通过招投标程序中标了由某民营企业（发包方）投资建设的某商业中心工程的施工项目。该工程地下二层，地上五层，建筑面积27000㎡，合同价款8590万元，合同工期400日历天。施工合同中，索赔程序特别约定：索赔事件发生后14天内，总承包方必须提出索赔意向书，并在索赔事件结束后28天内报送索赔申请书和相关资料，逾期提出视为放弃索赔权。招标文件和合同中还约定承包方需垫资施工至地下室结构完，其后按月计量支付进度款，前期垫资款待主体结构封顶后付清，但未约定垫资利息；合同争议条款约定合同争议提交北京仲裁委员会仲裁。
施工中发生如下事件：
事件一：总承包方将土方工程分包给不具备相应施工资质的某个体运输户。基槽验收合格后，个体运输户未拿到工程款，为此将总承包方诉至法院，要求清偿债务。总承包方认为该土方工程属违法分包，合同无效，拒绝付款。
事件二：在进行首层顶板的模板（架）施工时，发包方指令将首层以上各层标高由4.50m调到4.80m，但未提供经审图机构签章的设计变更图纸。总承包方即以变更指令不合法为由暂停施工，总承包方停窝工每天损失4万元。发包方在停工30天后办齐了变更审批手续，工程随即复工。5个月后，工程完工。在工程竣工结算时，总承包方提出了索赔申请书和相关资料，要求赔偿经济损失120万元。发包方以总承包方擅自停工构成违约为由，拒绝索赔签认。
工程竣工后，因发包方与总承包方在工程结算、垫资利息、停窝工损失等方面争议较大，总承包方向工程所在地人民法院提起诉讼。
问题：
1.该工程的垫资条款是否有效？总承包方主张垫资利息是否能得到支持？分别说明理由。
2.在事件一中，个体运输户要求总承包方支付工程款是否合法？说明理由。
3.在事件二中，总承包方暂停施工是否合法？要求索赔是否合理？分别说明理由。
4.工程所在地人民法院对本工程总承包合同纠纷是否有管辖权？说明理由。

6、某广场地下车库工程，建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201）签订了施工承包合同，合同工期140 天。
工程实施过程中发生了下列事件：
事件一：施工单位将施工作业划分为A、B、C、D 四个施工过程，分别由指定的专业班组进行施工，每天一班工作制，组织无节奏流水施工，流水施工参数见下表：
事件二：项目经理部根据有关规定，针对水平混凝土构件模板（架）体系，编制了模板（架）
工程专项施工方案，经过施工项目负责人批准后开始实施，仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三：在施工过程中，该工程所在地连续下了6 天特大暴雨（超过了当地近10 年来季节的最大降雨量），洪水泛滥，给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨（不可抗力事件）造成的，提出下列索赔要求（以下索赔数据与实际情况相符）：
（1） 工程清理、恢复费用18 万；
（2） 施工机械设备重新购置和修理费用29 万；
（3） 人员伤亡善后费用62 万；
（4） 工期顺延6 天。
【问题】
1．事件一中，列式计算A、B、C、D 四个施工过程之间的流水步距分别是多少天
2．事件一中，列式计算流水施工的计划工期是多少天 能否满足合同工期的要求
3．事件二中，指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处 说明理由。
4．事件三中，分别指出施工单位的索赔要求是否成立 说明理由。

7、某工程项目招标控制价为7500 万元，中标价格为7125 万元。其中甲供材100 万，甲方将幕墙工程进行了专业分包，专业分包暂估价为1000 万，安全文明施工费200万。工期12 个月，竣工日期2012 年10月30 日，承包合同另外规定：
（1）主要材料及构配件比重按60%考虑，材料的储备天数为60 天，年度施工天数按360 天计算；
（2）工程预付款在第一次支付进度款时扣除；
（3）每次签发的付款最低金额是1500 万；
（4）工程保修金为合同总价的5％，在最后两次支付进度款时平均扣除，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。
事件一：经业主工程师代表签认的B 承包商实际完成的建安工作量价款（第1 月--第12 月）见下表。
事件二：项目部按要求完成了文明施工检查评定各个保证项目的工作，包括现场围挡、封闭管理等。
事件三：内装修施工时，项目经理部发现建设单位提供的工程量清单中未包括一层公共区域吊顶子目。因招标工程量清单中没有类似子目，于是项目经理按照市场价格重新组价，经现场专业监理工程师审核后上报建设单位。
事件四：项目部按要求制作了安全警示牌，其中警告标志的基本形式未黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色。
【问题】
1．本工程预付款是多少万元？事件一中，第1 月～第7 月份合计以及第10、12 月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元？（请列出计算过程）
2．补充事件二文明施工检查评定保证项目的其他内容。
3．事件三中，除工程量清单漏项外，还有哪些情况发包人应修正工程量清单并相应调整价格？分部分项工程量清单应载明哪些内容？
4．指出事件四警告标志的制作是否正确？说明理由。

8、某工程，共需空心板480片。现场设置8条预制台座，每条台座1次可预制空心板4片。计划每条预制台座的生产（周转）效率平均为10天，即考虑各条台座在正常流水作业节拍的情况下，每10天每条预制台座均可生产4片空心板。依据总体进度计划空心板预制80天后，开始进行吊装作业，吊装进度为平均每天吊装8片空心板。
【问题】
1.列式计算完成空心板预制所需天数。
2.空心板预制进度能否满足吊装进度的需要？说明原因。
3.应该在预制板预制多少天后进场？

9、某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层、地上十一层，建筑檐高48m；实验楼六层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：（1）电梯安装工程由建设单位指定分包；（2）保温工程保修期限为10年。
施工过程中，发生了下列事件：事件二：实验楼物料提升机安装总高度26m，采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道，与相应的楼层接通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门，且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全，要求整改。
【问题】
2.指出事件二中错误之处，并分别给出正确做法。

10、某施工单位对中标工程造价进行了分析，费用构成情况是：人工费390万元，材料费2100万元，机械费210万元，管理费150万元，措施项目费160万元。安全文明施工费45万元，暂列金额55万元，利润120万元，规费90万元。税金费率为3.41%。
【问题】
除税金外还有哪些费用在投标时不得作为竞争性费用并计算施工单位的工程直接成本、间接成本、中标造价各是多少万元（保留两位小数）